Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган

Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган

Исполняющий обязанности

главы сельского поселения Унъюган

___________________Балабанова Л.В.

«07» сентября 2012 года


Документация №3

по отбору подрядных организаций для выполнения работ

по серьезному ремонту многоквартирного дома


п. Унъюган

  1. Общие положения

1.1. Нормативная база проведения отбора подрядной организации:

- Штатский кодекс РФ;

- Жилищный кодекс РФ;

- Федеральный Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган закон от 21.07.2008г. №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства»;

- постановление правительства ХМАО-Югры от 15 декабря 2008 г. №261-п «Об утверждении Порядка вербования приятельством собственников жилища, жилищным, жилищно-строительным кооперативом либо Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган другим спец потребительским кооперативом или избранной собственниками помещений в  МКД  управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по  капитальному   ремонту   МКД » ;

- ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции ремонта и технического Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган обслуживания жилых построек, объектов коммунального и социально-культурного значения»;

- ВСН 61-89 (р) «Реконструкция и полный ремонт жилых домов»;

- ВСН 42-85 (р)* «Правила приемки в эксплуатацию законченных серьезным ремонтом жилых зданий»;

- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган. №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- МДК 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда»;

- МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения ПСД на полный ремонт жилых Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган зданий».

1.2. Предметом контракта является выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома меж заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам отбора подрядной организации, включенного в адресную программку Ханты-Мансийского автономного окрестность Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган – Югры по проведению полгого ремонта многоквартирных домов.

1.3.Время, место проведения отбора подрядной организации: 08 октября 2012 г. 10 часов 00 минут; по адресу: ХМАО-Югра, Тюменская область, Октябрьский р-н, п. Унъюган, ул. Мира, д. 3а.

1.4.Наименование заказчика Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган и устроителя отбора подрядных организаций:

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»;

^ Место нахождение: ХМАО-Югра, Тюменская область, Октябрьский р-н, п. Унъюган ул. Кирова, д.14;

Юридический и почтовый адресок: 628187, ХМАО-Югра Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган, Тюменская область, Октябрьский р-н, п. Унъюган ул. Кирова, д.14;

Телефон/факс: 8 (34672) 48-599, 48-500;

Адресок электрической почты: liderm64@mail.ru

^ Контактное лицо заказчика: Савинова Ира Геннадьевна, директор ООО «Лидер», Ибрагимов Алимардан Гасан оглы, заместитель Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган директора ООО «Лидер».

1.5.Устроитель конкурса: уполномоченный орган местного самоуправления – Администрация сельского поселения Унъюган.

^ Место нахождение: ХМАО-Югра, Тюменская область, Октябрьский р-н, п. Унъюган, ул. Мира, д. 3а;

Юридический и почтовый адресок: 628187, ХМАО-Югра, Тюменская Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган область, Октябрьский р-н, п. Унъюган, ул. Мира, д. 3а;

Телефон/факс: 8 (34672) 48-125, 48-111;

Адресок электрической почты: е-mail: unyugan@mail.ru

^ Контактное лицо устроителя конкурса: Володина Светлана Викторовна, заместитель главы Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган по соц и экономическим вопросам Администрации сельского поселения Унъюган.

1.6.Источник финансирования: деньги бюджета ХМАО-Югры, бюджета сельского поселения Унъюган, средства собственников помещений в МКД.

1.7.Форма и порядок оплаты: оплата выполненных работ делается на основании отчетных Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган документов в границах цены контракта подряда.


^ Черта объекта полгого ремонта с указанием видов работ, сроков выполнения работ, исходной цены:


^ Адресок МКД: п. Унъюган ул. Менделеева, дом № 3

Черта объекта

Наименование видов работ Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган по серьезному ремонту

Исходная (наибольшая) стоимость отбора, руб., включая НДС

Дата начала работ

Дата окончания работ

2-х этажный, 2-х подъездный, общ. площадь – 505,8 кв. м, 1983 года ввода в эксплуатацию, брус


1.Ремонт внутренних инженерных систем: электро-, тепло-, водоснабжения в Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган т.ч. с установкой (общедомовых) устройств учета употребления ресурсов (термический энергии, прохладной воды).

2. Ремонт фундамента.

3. Утепление и ремонт внешних стенок.

4. Смена оконных и дверных блоков в местах общего использования.

3 020 098,00

12.10.2012

15.12.2012

  1. Требования к Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган участникам отбора:

2.1.К роли в конкурсе допускаются участники, надлежащие последующим требованиям:

2.2.Порядок получения документации по отбору подрядных организаций: Документацию по отбору предоставляет контактное лицо устроителя Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган конкурса безвозмездно на основании заявления хоть какого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2-ух рабочих дней со денька получения соответственного заявления.

2.3.Порядок, место и срок подачи заявок на роль в отборе Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган: методом предоставления заявки на картонном носителе по адресу: ХМАО-Югра, Тюменская область, Октябрьский р-н, п. Унъюган, ул. Мира, д. 3а, каб.№25.

в рабочее время с 9.00 до 17.00 часов в течение 30 дней с Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган момента публикации сообщения в газете «Октябрьские вести»

Дата начала подачи заявок: «08» сентября 2012 года.

Дата окончания приёма заявок: «08» октября 2012 года до 10 ч.00мин.

2.4. Дата, время и место вскрытия конвертов: 08 октября 2012 года, 10 часов Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган 00 минут (время местное), ХМАО-Югра, Тюменская область, Октябрьский р-н, п. Унъюган, ул. Мира, д. 3а, каб. №25. На функцию вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на роль в конкурсе. Возможности представителя должны быть Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган доказаны доверенностью.

2.5.Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на роль в конкурсе:

Подаваемая участником отбора заявка на роль должна содержать последующую информацию:




  1. Требования к заявке документов на Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган роль, содержащие информацию:

    1. Обозначенные документы являются неотклонимыми для представления. Отсутствие в составе заявки какого-нибудь документа либо представление документов по формам, хорошим от Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган тех, что включены в реальную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к роли в отборе подрядной организации.

    2. Заявка должна быть представлена устроителю отбора в конверте. На конверте указывается Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган предмет отбора. В конверт вкладываются оригинал заявки с приложением нотариально заверенных копий документов.

    3. Заявка доставляется участником при помощи почты, курьером либо лично, по адресу, обозначенному в пт 1.5. Заявки, поступившие с запозданием, независимо Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган от предпосылки запоздания, к рассмотрению не принимаются и ворачиваются участнику в нераспечатанном виде. Устроитель конкурса регистрирует заявку по отбору подрядной организации либо изменение в заявку в книжке регистрации заявок немедля после ее приема уполномоченным лицом Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган. Зарегистрированной заявке присваивается порядковый номер, соответственный номеру очередности ее доставки участником.

    4. Участник имеет право в хоть какое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Извещение об отзыве заявки Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Извещение об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная заявка ворачивается устроителем отбора Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган участнику в нераспечатанном виде.

    5. Участник имеет право в хоть какое время до даты и часа вскрытия конвертов заносить конфигурации в поданную заявку. Изменение вносится и регится в согласовании с Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий из себя изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как конверт Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган с заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет ценность над начальной заявкой.

  1. Обеспечение заявки отбора – не предвидено.

5. Процедура проведения отбора подрядной организации.

5.1. Хоть какой участник до даты вскрытия конвертов вправе Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган задавать вопросы уполномоченному лицу устроителя отбора и получать от него объяснения по содержанию документации по отбору подрядной организации и процедуре проведения отбора. Вопросы задаются в письменной форме, или в форме электрического документа, или Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган по телефону, с внедрением контактной инфы, обозначенной в пт 1.4. истинной документации по отбору подрядной организации. Ответы на письменные вопросы участников отбора направляются в течение 2-ух рабочих дней со денька поступления Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган.

5.2. Устроитель отбора вправе заносить конфигурации в документацию не позже, чем за 5 дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников методом публикации соответственной инфы. Устроитель отбора имеет право предоставить участникам дополнительное время Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган для учета внесенных им конфигураций методом переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но менее чем на 10 календарных дней с начальной даты вскрытия конвертов.

5.3. После вскрытия конвертов, приобретенные заявки проходят функцию рассмотрения Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к роли в отборе подрядной организации либо об отказе в таком допуске Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган. Основаниями для отказа в допуске к роли в отборе являются:

5.3.1. отсутствие подписи в заявке либо наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку;

5.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пт 3.1. истинной документации по отбору Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган подрядной организации, или документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пт 2 истинной документации;

5.3.4. превышение цены заявки над исходной ценой, обозначенной в документации;

5.3.5. предоставление участником в заявке недостоверных сведений.

5.4. Конкурсная комиссия вправе Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган признать заявку соответственной требованиям документации по отбору подрядной организации и участник может быть допущен к роли в отборе, если заявка содержит малозначительные отличия от требований документации, которые значительно не меняют черт, критерий Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган и других требований, предусмотренных документацией, или если она содержит малозначительные ошибки либо некорректности. В случае несоответствия меж цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган случаи указания каких-то сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5. Заявки, допущенные к роли в отборе подрядной организации, проходят функцию оценки и сравнения в целях выявления наилучших критерий для выполнения Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган контракта подряда на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома в согласовании с аспектами и на базе методики оценки заявок отбора, согласно пт 6 истинной документации.

^ 6. Аспекты и порядок оценки заявок на роль в отборе Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган подрядной организации.

6.1. Для определения наилучших критерий для выполнения контракта подряда на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на роль в отборе, конкурсная комиссия производит оценку заявок Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган по последующим четырем аспектам:

  1. стоимость контракта: наибольшее количество баллов - 40;

  2. cрок выполнения работ: наибольшее количество баллов - 20;

  3. квалификация участника: наибольшее количество баллов - 30;

  4. наличие производственной базы (техно оснащенность): наибольшее количество баллов - 10.

    1. Оценка по аспекту «квалификация участника» делается Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган по четырем подкритериям:

а) стаж работы участника конкурса;

б) опыт работы (количество удачно завершенных объектов-аналогов за последний год и выполнение ремонтно-строительных работ);

в) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган персонала);

г) роль в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об выполнении договорных обязанностей по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

6.3. Общее наибольшее количество баллов Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган по четырем аспектам – 100.

    1. Оценка заявок проводится конкурсной комиссией в последующей последовательности:

6.4.1. Ранжирование заявок по аспектам «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пт 7 истинной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган лучшим показателем аспекта, дальше порядковые номера выставляются по мере понижения характеристик; при равенстве характеристик наименьший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная ранее.

6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по аспектам «цена договора» и Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган «срок выполнения работ» в согласовании с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов обозначено против порядкового номера заявки.

^ Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по аспекту «Цена договора»



Аспект

Наибольшее кол-во баллов

Итог ранжирования

заявок Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган

Присваиваемое

кол-во баллов



1



Стоимость

контракта



40

1

40

2

35

3

30

4

25

5

20

6

15

7

10

8

5

9 и поболее

0





























































Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по аспекту «Срок выполнения работ»



Аспект

Наибольшее

кол-во баллов

Итог ранжирования

заявок

Присваиваемое

кол-во баллов



1





Срок

выполнения

работ



20

1

10

2

10

3

10

4

8

5

6

6

4

7

2

8 и поболее

0



      1. Выставление количества баллов заявкам по аспекту «квалификация участника Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган» в согласовании с таблицей 3.

В таблице 3 зависимо от характеристик подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из наибольшего количества баллов, установленного для данного аспекта.

Если количество штрафных баллов превосходит 30, то участнику присваивается Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган 0 баллов по аспекту «квалификация участника».

^ Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям аспекта «Квалификация»







Аспект

Наибольшее кол-во баллов

Подкритерии

Показатель подкритерия (ед)

Количество штрафных баллов



1



Квалифи-кация



30

Стаж работы участника конкурса*

более 5 лет

0

от 1 до 5 лет

5

до 1 года Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган

10

Опыт работы (количество удачно завершенных** объектов-аналогов*** за последний год и выполнение ремонтно-строительных работ)

2 и поболее

0

1

5

0

10



Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала****)

2 и поболее с опытом работы более 10 лет и стажем работы Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган в компании более 2 лет

0

2 и поболее с опытом работы более 5 лет

5

в других случаях

10

Сведения об довольных исках, предъявленных участнику отбора, об выполнении договорных обязанностей по договорам подряда за последние 2 года

0

0

1

5

2 и поболее

10

* Под стажем работы участника конкурса Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган понимается длительность работы по годам в сфере строительства и полгого ремонта.

** Под удачно завершенными объектами понимаются объекты полгого ремонта, превышение цены и сроков выполнения работ на которых составили менее 10 % от сначало Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган установленных контрактом подряда.

*** Под объектом-аналогом понимается объект полгого ремонта, на котором участником были выполнены работы подобные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме более 50% исходной (наибольшей) цены контракта раздельно по каждому Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган виду работ.

**** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее особое образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве либо ремонте более 5 лет.


      1. Выставление количества баллов заявкам по аспекту «Наличие производственной Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган базы (техно оснащенность)» осуществляется средним значением баллов, выставленных каждым членом комиссии. Таблица 4.

^ Таблица 4.

Балльная оценка по аспекту «Наличие производственной базы (техно оснащенность)»

№ п/п

Ф.И.О. члена комиссии

Количество баллов, выставленных Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган каждым членом комиссии

Подпись члена комиссии

Участник 1

Участник 2

Участник 3

Участник 4

1

Общая сумма баллов (10) выставленная членами комиссии
















2

Количество набранных баллов*
















* Общая сумма баллов, выставленная всеми членами комиссии / на число членов комиссии = Количество набранных баллов.


      1. Суммирование Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган баллов, приобретенных каждой заявкой по четырем аспектам.

      2. Ранжирование заявок по количеству приобретенных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, дальше порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, ценность Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по аспекту «Квалификация», потом по аспекту «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Наличие производственной базы (техно оснащенность» поочередно. Участник, подавший заявку, которой в итоге ранжирования Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган присвоен номер 1, объявляется победителем отбора подрядной организации.

  1. Льготы отдельным категориям участников

7.1. При ранжировании участников отбора по аспекту «Цена договора» отдельным категориям участников предоставляется льгота. Данная льгота состоит в том, что при Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган ранжировании употребляется стоимость контракта, уменьшенная на 5 % от цены контракта, предложенной участником. При всем этом в случае победы участника в отборе контракт подряда заключается с ним по стоимости, обозначенной в заявке.

7.2. Обозначенная в пт 7.1. льгота Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган предоставляется участникам отбора, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в согласовании с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Русской Федерации». Чтоб пользоваться льготой участник должен указать Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган в соответственной графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием либо средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предыдущий календарный год, размер выручки от реализации продуктов (работ Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган, услуг) за предыдущий год без учета налога на добавленную цена).

7.3. Обозначенная в пт 7.1. льгота также предоставляется участникам отбора, являющимся местными участниками.

Местным участником признается компания, зарегистрированная в городском образовании (поселении), в каком Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган размещен объект полгого ремонта. Для того чтоб пользоваться льготой участник доложен указать в соответственной графе заявки, что он является местным участником.

    1. Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган в процессе оценки заявок, и подсчет баллов по аспекту «Цена договора» делается с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с внедрением суммы процентов.


^ Победителем Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган отбора признается участник отбора, заявка на роль которого, по оценке комиссии, более соответствует документации по отбору подрядной организации.

Официальные результаты отбора подрядной организации публикуются на официальном веб-сайте Администрации сельского поселения Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган Унъюган: http://www.unyugan.ru в трехдневный срок с даты вскрытия конвертов.


Приложение 1

к документации

по отбору подрядных организаций

для выполнения работ по серьезному

ремонту многоквартирного дома

^ Заявка
на роль в отборе подрядных организаций для выполнения работ Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган
по серьезному ремонту многоквартирного дома
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адресок)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица




    1. 1.2. ИНН




1.3. Юридический адресок




1.4. Фактический адресок




1.5. Контактный телефон (факс)




1.6. Контактное лицо







  1. Электрический адресок участника ____________________________________________

  2. Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную цена.

является Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

  1. Участник ______________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов серьезного строительства согласно перечню Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган, утвержденному приказом Минрегиона Рф от 30 декабря 2009 года № 624

  1. Право на льготы

    1. Участник является _______________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

Наименование

Единица измерения

Значение

Средняя численность работников за предыдущий календарный год

человек




Размер выручки без учета налога на добавленную цена

рублей




Балансовая цена Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган активов за предыдущий календарный год

рублей








    1. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу _____________________________________________________________________

(да/нет)

6. Документация по отбору подрядной организации исследована нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки истинной Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган заявки.

7. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней либо муниципальными внебюджетными фондами;

- участник не находится в Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган процессе ликвидации либо в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре нерадивых поставщиков.


8. Предлагаем последующие условия выполнения контракта подряда:

№ п/п



Наименование

Единица измерения



Значение (все значения указываются цифрами)

1

2

3

4

1.

Стоимость контракта, в том числе налог на добавленную Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган цена (при наличии)

Рубли




2.

Срок выполнения работ

Календарные деньки

с даты начала работ







  1. Информация для оценки подкритериев аспекта «Квалификация»

№ п/п



Наименование

Единица измерения



Значение (все значения указываются цифрами)

1

Стаж работы по годам в сфере строительства и Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган полгого ремонта

год




2

Опыт работы, в том числе:

шт.




количество удачно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)




количество удачно завершенных объектов-аналогов за последний год по Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами




3

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:



человек




с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет




- с опытом работы Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган более 5 лет

4

Роль в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об выполнении договорных обязанностей по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)

шт.







  1. Нами были представлены ранее в составе заявки Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган на роль в отборе подрядной организации

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адресок)

документы, предусмотренные пт 3.1.4 – 3.1.12 документации отбора подрядной организации


Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к документации

по отбору подрядных организаций

для Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган выполнения работ по серьезному

ремонту многоквартирного дома


^ Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для роли в отборе подрядной организации на выполнение работ по серьезному ремонту

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адресок)

в составе заявки Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.


Наименование документа

Количество листов















Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к документации

по отбору подрядных организаций

для выполнения работ по серьезному

ремонту многоквартирного дома Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган


ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________


Истинной доверенностью ___________________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность управляющего участника, Ф.И.О),

действующего на основании _______________________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

производить все нужные деяния, в том числе подписывать заявку на роль в отборе подрядной организации на выполнение работ по серьезному ремонту _________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган адресок)

Реальная доверенность выдана сроком на _________________________________.


Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)


Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение 4

к документации

по отбору подрядных организаций

для выполнения работ по серьезному

ремонту многоквартирного дома


Сведения Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган о составе и квалификации профессионалов, имеющих высшее особое образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях более 5 лет





ФИО

Должность в компании

Стаж работы в отрасли

Стаж работы в компании

Заглавие учебного заведения и год Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган окончания

Примечания

1



















2



















3



















Итого:

- количество профессионалов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

- количество профессионалов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган заявки:


____________________________________________________________________________


Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение 5

к документации

по отбору подрядных организаций

для выполнения работ по серьезному

ремонту многоквартирного дома


Проект

Контракт №___

на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома


п. Унъюган «____»___________ 20__ года

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

(полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________, действующего на Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган основании ________________________ (дальше Заказчик) с одной стороны

и __________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _____________________________________________, действующего на основании __________________________________ (дальше - Подрядчик), называемые в предстоящем "Стороны" заключили реальный Контракт о нижеследующем:

^ 1. Предмет и значительные условия Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик воспринимает на себя обязательства по выполнению работ по серьезному ремонту ________________________(дальше - работы) многоквартирного дома (дальше - объект), размещенного по адресу:____________________________, в согласовании с технической и сметной документацией, прилагаемой к истинному Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган Договору.

1.2. Общая цена работ по Договору составляет_____________ рублей (указывается стоимость предложения фаворита отбора либо конкурса и цена работ цифрой и прописью), в том числе НДС__________рублей (если подрядная организация освобождена от уплаты Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган НДС, то делается запись «не облагается»).

Цена по видам работ составляет:

_________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

__________________________________________________________рублей;

(вид работ)

__________________________________________________________рублей.

(вид работ)

1.3. Обозначенная в пт 1.2 цена работ повышению не подлежит.

1.4. Срок выполнения Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет цены работ, в границах суммы, обозначенной в пт 1.2 Контракта, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за собственный риск из собственных материалов, своими силами и средствами выполнить работы Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган в согласовании с реальным Контрактом, убрать все недочеты и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их цены, определенной в Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган согласовании с реальным Контрактом, в границах суммы, обозначенной в пт 1.2 Контракта, в сроки и в порядке, определенные реальным Контрактом.

1.7. Основанием для заключения реального Контракта является _________№ __________ от "___"_______20__ г. (указывается протокол об итогах конкурса на право заключения Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган контракта).

^ 2. Обеспечение выполнения обязанностей подрядчика

2.1. Обеспечением выполнения обязанностей Подрядчика по истине Договору является ______________(указывается метод обеспечения: банковская гарантия, залог денег либо другие методы обеспечения обязанностей, предусмотренные законодательством) на сумму ______________ рублей Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган (более 10% общей цены Контракта в случае если им предусмотрена выплата аванса, то более размера авансового платежа). Подрядчик должен представить Заказчику обеспечение выполнения обязанностей по Договору в 10-дневный срок с даты подписания реального Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган Контракта Сторонами.

2.2. Обеспечением выполнения обязанностей Подрядчика по устранению выявленных изъянов в гарантийный период является ______________(указывается в согласовании с избранным Заказчиком вариантом обеспечения выполнения обязанностей) на сумму_________рублей, действующее до истечения гарантийного периода Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган. Подрядчик должен представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении полгого ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по серьезному ремонту Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган объекта по всем видам работ.

^ 3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в два шага:

авансовый платеж Подрядчику в размере _____% от цены, обозначенной в пт 1.2 Контракта, в сумме ______________________ рублей выплачивается в __-дневный Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган срок с даты подписания Контракта Сторонами, но не ранее представления Подрядчиком обеспечения выполнения обязанностей по Договору (если объект полгого ремонта включает маленькое количество видов и объемов работ, не просит долгого времени их выполнения Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган (до 2-ух месяцев), авансовый платеж Подрядчику в Договоре может не предусматриваться);

окончательный платеж по окончанию работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган __-дневный срок с даты подписания Заказчиком обозначенных документов

3.2. Подрядчик должен использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все нужные документы, подтверждающие внедрение авансового платежа в согласовании с Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган его предназначением.

^ 4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ: не позже «____»___________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в согласовании с пт 3.1 реального Контракта.

4.2. Срок окончания работ: не позже "____"__________20___года.

4.3. Фактической датой окончания работ Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по серьезному ремонту объекта.
5. Заказчик

5.1. При выполнении реального Контракта Заказчик должен:

5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган течение ________ дней со денька подписания Контракта Сторонами.

5.1.2. Обеспечить компанию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3. Сделать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган полгого ремонта.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Русской Федерации, другими правовыми актами и реальным Контрактом.

6. Подрядчик

6.1. При Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган выполнении Контракта Подрядчик должен:

6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, обозначенный в пт 5.1.1 реального Контракта.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган понижение либо утрату прочности, стойкости, надежности строения, сооружения либо его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, нужные для производства работ, также производить их приемку, разгрузку и складирование Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган. Применяемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать муниципальным эталонам РФ и техническим условиям. На всех шагах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган и (либо) другие документы, удостоверяющие качество применяемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Расположить за собственный счет на строй лесах и (либо) огораживаниях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в согласовании с трудовым законодательством Русской Федерации, также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя людей. Работы должны выполняться в Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган будние деньки в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и торжественные деньки с учетом соответственных требований законодательства Русской Федерации.

6.1.6. Обеспечить в процессе производства работ выполнение нужных мероприятий по Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, оптимальному использованию местности, охране среды, зеленоватых насаждений и земли.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган отходов, накапливаемых в итоге выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8. Обеспечить за собственный счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, нужного для производства работ, огораживание рабочей площадки с момента начала Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по серьезному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении событий, угрожающих сохранности либо прочности Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган объекта, немедля известить Заказчика и до получения от него указании остановить работы и принять все вероятные меры по предотвращению пришествия отрицательных последствий, которые могут быть вызваны найденными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган представлять всю нужную информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика нужные условия для выполнения им собственных обязательств на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пт 4.2 реального Контракта Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган сроки и передать Заказчику набор исполнительной документации, который включает общий журнальчик производства работ, уточненные сметы, списки практически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования укрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган своевременное устранение недочетов, выявленных в процессе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять недостатки, допущенные при выполнении работ, за собственный счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязанностей Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую компанию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок вербования и внедрение зарубежных работников.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган законодательством Русской Федерации, другими правовыми актами и реальным Контрактом.

^ 7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во отношениях с Подрядчиком и делает функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является

________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган., документ, подтверждающий возможности, заглавие организации, адресок, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве собственного представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во отношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган Подрядчика является:

________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий возможности)

7.3. Подмена представителя Заказчика либо Подрядчика, осуществляется с неотклонимым письменным извещением об этом соответственной Стороны.

7.4. Представитель Заказчика делает последующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган, используемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, эталонов, технических критерий и других нормативных документов;

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных изъянов в технической и сметной документации;

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган применяемых Подрядчиком изделий и материалов (техпаспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4. Освидетельствование вместе с Подрядчиком укрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования укрытых работ;

7.4.5. Проверка фактических объемов, свойства Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган и цены выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6. Роль в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения полгого ремонта многоквартирного дома и подписание Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, обозначенных в пт 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика либо Подрядчика;

7.5.2. Давать в Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган письменной форме замечания Подрядчику и добиваться от него устранения обозначенных в замечаниях недочетов.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права заносить конфигурации в Контракт либо добиваться от Подрядчика действий, нарушающих условия Контракта.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика надлежащие объяснения.

7.8. Все деяния во выполнение реального Контракта осуществляются Сторонами исключительно в письменном виде, при всем Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнальчике производства работ.

7.9. Представитель и по мере надобности другие должностные лица Подрядчика должны по приглашению представителя Заказчика учавствовать в совещаниях для обсуждения Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика должен учавствовать в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (либо) записываются в журнальчик производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик должен вести общий журнальчик производства работ, в каком отражается Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства».

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, владеющие нужным опытом, оборудованием и Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Цена работ, передаваемых на субподряд, должна быть менее 50 % цены всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган другие находки, представляющие геологический, археологический энтузиазм либо иную ценность, отысканные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик должен остановить работы и немедля уведомить об этом Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган Заказчика.

^ 8. Сдача и приемка объектов в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в согласовании с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных серьезным ремонтом жилых зданий» (в ред. Конфигураций №1, утв. Приказом Госстроя РФ Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган от 06.05.1997 №17-16), технической и сметной документацией, также другими применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик должен письменно уведомить представителя Заказчика о окончании работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 (5) дней после получения извещения Подрядчика организует и в установленном порядке производит приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со денька подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении полгого ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган работ по серьезному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в процессе приемки в эксплуатацию объекта недочетов в выполненной работе составляется акт, в каком фиксируются список изъянов и сроки Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган их устранения Подрядчиком. Подрядчик должен убрать все обнаруженные недостатки своими силами и за собственный счет в сроки, обозначенные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию делается только после выполнения всех работ в Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган полном согласовании с технической и сметной документацией, также после устранения всех изъянов в согласовании с пт 8.4 Контракта.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он воспринимает на себя ответственность за сохранность объекта и Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган несет риск вероятного его повреждения либо утраты.

^ 9. Гарантии свойства по сданным работам

9.1. Гарантии свойства распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2. Гарантийный срок Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган составляет 36 (30 6) месяцев со денька подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не обоснует, что недостатки произошли вследствие обычного износа объекта либо его частей, либо неверной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении изъянов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет собственного представителя не позже ______ дней с даты получения уведомления, а в случае выявления Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган изъянов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (либо) убыткам, - немедля. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий недостатки, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения изъянов не должен превосходить сроков, нужных для Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган подготовки производства соответственных работ и производства таких работ, более чем на 5 (5) рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (либо) подписания акта найденных изъянов Заказчик составляет однобокий акт с привлечением независящих профессионалов Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган, все расходы по оплате услуг которых при установлении пришествия гарантийного варианта несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных изъянов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую компанию Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения выполнения его обязанностей по устранению выявленных изъянов в гарантийный период.

^ 10. Ответственность сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган за ненадлежащее выполнение собственных обязанностей по истине Договору.

10.2. За нарушение сроков выполнения обязанностей по истине Договору Заказчиком либо Подрядчиком виноватая Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одной десятой Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган процента) от цены, обозначенной в пт 1.2 Контракта за каждый денек просрочки до фактического выполнения обязанностей.

10.3. За заключение контракта субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган 1% (1-го процента) цены работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При всем этом Заказчик вправе добиваться расторжения контракта субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком критерий реального Контракта (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедля письменно предупреждает об этом Подрядчика с Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в однобоком порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган в размере 0,5% (ноль целых 5 10-х процента) цены, обозначенной в пт 1.2 Контракта, за каждый денек до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку либо другое ненадлежащее выполнение обязанностей по Договору, также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган исполнением обязанностей, не высвобождает Стороны от фактического выполнения обязанностей по Договору.

10.6. Обозначенные в реальном разделе штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если обоснует, что просрочка Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган выполнения обозначенного обязательства произошла вследствие неодолимой силы либо по вине другой Стороны.

^ 11. Внесение конфигураций в техно документацию

11.1. Представитель Заказчика вправе заносить от имени Заказчика конфигурации в техно документацию при условии, что Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган дополнительные работы по цены не превосходят 10% (10 процентов) обозначенной в пт 1.2 Контракта цены работ и нрав работ не меняется.

11.2. При внесении конфигураций в техно документацию в согласовании с пт 11.1 дополнительные работы оплачиваются Заказчиком Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган по расценкам в согласовании со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью реального Контракта.

11.3. Внесение в техно документацию конфигураций в большем против обозначенного в пт 11.1 истинной статьи объеме осуществляется на базе согласованной Сторонами Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

^ 12. Происшествия неодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение собственных обязанностей по истине Договору, если оно явилось следствием появления событий Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган неодолимой силы, появившихся после заключения Контракта. К происшествиям неодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, стачки, конфигурации действующего законодательства, другие чрезвычайные происшествия, действующие на выполнение обязанностей по договору, на которые Стороны не могут Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган оказать воздействия и за появление которых не несут ответственности.

12.2. В случае пришествия событий, обозначенных в пт 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по истине Договору, должна в Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган трехдневный срок сказать об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме, с предоставлением обосновывающих документов, подтверждающих пришествие форс-мажорных событий.

12.3. Если происшествия неодолимой силы продлились более _____________ (указать срок), то неважно какая из Сторон Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган вправе в однобоком порядке расторгнуть реальный Контракт, уведомив об этом другую Сторону за ___________ (указать количество) календарных дней. В данном случае Стороны должны произвести взаиморасчеты в течение 14 (14-ти) календарных дней.

12.4. Если Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган, по воззрению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно истинному Договору до начала деяния событий неодолимой силы, то срок выполнения обязанностей по истине Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган действовали происшествия неодолимой силы и их последствия.

^ 13. Порядок расторжения контракта

13.1. Заказчик вправе в однобоком порядке расторгнуть реальный Контракт и востребовать возмещения причиненных убытков в случае нарушений Подрядчиком последующих критерий Контракта:

13.1.1. Если в течение Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган 10 (10) дней с даты подписания Сторонами Контракта Подрядчик не представил обеспечение выполнения Контракта.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10 (10) дней с установленной в пт 4.1 реального Контракта даты Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган начала Работ.

13.1.3. В случае многократного нарушения Подрядчиком обязанностей по Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении реального Контракта в согласовании с пт 13.1 Заказчик направляет за ________(указать количество) календарных дней Подрядчику соответственное извещение. Контракт считается расторгнутым Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган с момента получения Подрядчиком обозначенного извещения. После расторжения Контракта представитель Заказчика должен оценить цена работ, сделанных Подрядчиком к моменту расторжения, и цена убытков, которые понес и (либо) понесет Заказчик в Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган итоге невыполнения Подрядчиком собственных обязанностей и расторжения Контракта.

13.3. Если цена сделанных Подрядчиком работ превосходит цена убытков, которые понес и (либо) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган 10 (10) дней. Если цена сделанных Подрядчиком работ меньше цены убытков, которые понес и (либо) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 (10) дней.

^ 14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в процессе выполнения реального Контракта Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган, разрешаются Сторонами методом переговоров.

14.2. При появлении меж Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недочетов выполненных работ либо их обстоятельств и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по просьбе хоть какой из Сторон может Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая предназначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком критерий Контракта либо причинной связи меж действиями Подрядчика и найденными недочетами расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению меж Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора методом переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган арбитражный трибунал по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Русской Федерации порядке.

^ 15. Особенные условия
15.1._______________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _____ (рекомендуется указывать, что календарные сроки выполнения работ и сроки окончания отдельных шагов работ определяются календарным планом работ, составленным Подрядчиком Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган и утвержденным Заказчиком; оплата Подрядчиком за внедрение поставляемых энергоресурсов на возводимые временные строения и сооружения осуществляется за счет собственных средств; обязанность Подрядчика по страхованию объекта строительства в согласовании со ст Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган. 742 ГК РФ.)

^ 16. Остальные условия

16.1. Все конфигурации и дополнения к истинному Договору числятся действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае конфигурации адреса или других реквизитов Стороны должны уведомить об этом Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган друг дружку в 10-дневный срок со денька таких конфигураций.

16.3. Контракт составлен в 2-ух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а конкретно: один экземпляр Заказчику, один экземпляр Подрядчику.

16.4. Контракт считается заключенным с момента Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами собственных обязанностей.

^ 17. Приложения к истинному договору

Приложениями к истинному Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются последующие документы:

(указывается техно и сметная документация по каждому виду Исполняющий обязанности главы сельского поселения Унъюган работ)

^ 18. Адреса и реквизиты сторон

18.1. Заказчик: ___________________________________________

Местопребывание:___________________________________________

Реквизиты:__________________________________________________


18.2. Подрядчик:____________________________________________

Местопребывание:___________________________________________

Реквизиты:__________________________________________________


Подписи сторон


Заказчик

Подрядчик

«_____»____________ 20____г.

«_____»___________ 20__ г.

М.П.

М.П.


ispolzovanie-evro-v-mezhdunarodnih-raschetah-referat.html
ispolzovanie-federalnih-byudzhetnih-sredstv-v-2008-godu-prikaz-rukovoditelya-upravleniya-gszn-nizhegorodskoj-oblasti.html
ispolzovanie-fitnes-tehnologij-v-doo.html